当面临超工期问题时，可以采取以下措施：
审查合同条款
首先，需要仔细审查施工合同，了解合同中关于工期延误的责任分配、违约责任以及工期顺延的条件和程序。这有助于明确各方的权利和义务，为后续处理提供依据。
确定责任方
根据合同条款和实际情况，确定导致工期延误的具体原因。如果是承包方的原因，如施工管理不善、材料供应不及时等，承包方应承担相应的违约责任；如果是发包方的原因，如提供材料、设备不及时或变更设计等，发包方应承担工期顺延的责任。
保留证据
在工期延误过程中，应保留相关证据，如施工日志、会议纪要、监理通知等，以证明工期延误的原因和实际情况，为可能的法律纠纷提供证据支持。
协商解决
在明确责任方后，应首先尝试通过协商的方式解决工期延误问题。双方可以就工期顺延、赔偿损失等事项进行协商，并达成书面协议。
法律途径
如果协商无果，可以通过法律途径解决纠纷。可以根据合同约定或法律规定，向有管辖权的法院提起诉讼或申请仲裁，要求违约方承担相应的违约责任。
索赔
根据合同约定和相关法律规定，承包方可以向发包方索赔因工期延误造成的损失，包括窝工费、材料保管费、机械设备调迁费等。索赔金额应根据实际损失和合同条款确定。
内部处理
除了法律途径外，承包方还可以通过内部处理来应对工期延误问题，如对责任人进行处罚、调整施工计划等，以确保项目能够尽快完成。
建议
提前预防：在项目开始前，应充分评估项目难度和可能的风险，制定合理的施工计划和进度安排，避免因意外情况导致工期延误。
加强沟通：在项目执行过程中，应加强与各方的沟通，及时解决可能出现的问题，确保项目顺利进行。
专业咨询：在遇到复杂问题时，可以咨询专业的法律或工程管理顾问，获取更具体的建议和帮助。
相关文章：
卡洛斯空调售后服务中心号码售后服务网点实时反馈全+境+到+达（卡洛斯空调空调手动开关 ）07-15
美博空调24小时全国售后热线实时反馈-今-日-更-新（美博空调空调哪款好 ）07-15
欧科中央空调全国服务热线,实时在线,线上即刻响应（欧科中央空调翻风自闭 ）07-15
霍尼韦尔空调售后服务热线号码-全国各售后号码实时反馈-今-日-资-讯（霍尼韦尔空调空调e1 ）07-15
TCL中央空调售后服务指南及保养技巧（TCL中央空调空调外机接线 ）07-15
美的中央空调号码-全国统一400客服24小时服务热线实时反馈全+境+到+达（美的中央空调空调外机滴水 ）07-15